百子湾自住型商品房房客厅中间有梁是不是瑕疵

购房人能否以新建商品房存在质量瑕疵为由拒绝收房
购房人能否以新建商品房存在质量瑕疵为由拒绝收房
(2012年8月20日)
[案情]陈定与房地产公司于2009年2月10日签订一份《商品房买卖合同》,约定:陈定购买房地产公司商品房一套,价款55万元;房地产公司应于2010年6月30日前,依照国家和地方政府的有关规定,将经质检、施工、监理、勘察、设计等五方验收合格的房屋交付给陈定使用;商品房达到交付使用条件后,房地产公司应书面通知陈定办理交付手续,并应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》;房地产公司通知的交房期限届满,陈定不办理交接手续的,视为自动交付;房地产公司逾期90天交房的,陈定有权解除合同,房地产公司除退还已付的购房款外还应按已付购房款每日万分之二的比率支付违约金,陈定若选择继续履行合同的,有权要求房地产公司按已付购房款的5%支付违约金。在实际履行合同中,房地产公司于2010年5月20日通知陈定于同年6月25日接收购买的商品房。陈定按通知的时间去收房时,房地产公司虽能提供质检等五方出具的《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,但在查验房时发现房屋墙面存在渗水,双方因而未能成功交接。后渗水问题经房地产公司修复处理后,陈定于同年11月1日实际接收房屋。陈定以房地产公司逾期交房达四个月已构成违约为由,诉请房地产公司依约支付违约金。
[判理]当事人争议的焦点是,房地产公司在约定的交房日出具了约定的交房条件即《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等三份材料,但因墙面客观上存在渗水的质量问题,购房人陈定拒不接收,经房地产公司修复后陈定才实际接收,房地产公司客观上存在延期交房的行为是否构成逾期交房的违约?对此,生效判决认为不构成违约。商品房的交接应依照合同的约定进行。本案的《商品房买卖合同》中约定当事人交接的商品房必须达到交付使用条件,即房地产公司必须提供质检等五方出具的《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等三份材料。在合同实际履行中,房地产公司均在约定的交房日内向陈定出具了上述三份材料,不存在违反合同的交房行为。即使所交接的商品房墙面客观上存在渗水的质量问题,陈定也不应拒绝接收达到交付使用约定条件的商品房。故依照合同中“房地产公司通知的交房期限届满,陈定不办理交接手续的,视为自动交付”的约定,房地产公司已于约定的交房日内交房给陈定,房地产公司修复墙面渗水后实际延期交房行为,不构成逾期交房的违约行为。
[评析]判断房地产公司是否构成逾期交房的违约行为,关键在于如何准确理解商品房交付必须达到约定或法定的交付使用条件。生效判决认为只要开发商就出售的商品房已取得政府有关部门的竣工验收手续,并能在交付时向购房者提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,就应认定所交接商品房达到交付的使用条件。至于所交接的商品房客观上存在墙面渗水的质量问题也可忽略不计,购房者无权拒绝收房,否则依约应视为开发商已自动交房。
交房是商品房买卖合同履行中的重要环节,因为审查合同内容是否得到全面履行,交房验收是其中关键一节。商品房质量已成为中国社会当下关注的焦点问题。商品房建设完成后,应满足哪些条件或标准才算符合交付使用条件,准确把握好这一条件或标准是防止不合格商品房流入社会的关键。令人遗憾的是,对于商品房交付使用的条件,国家相关规定较为简单,也不是非常明确,容易让人产生争议。比如是以政府有关部门的竣工验收手续为准,还是以竣工验收备案为准。在本案中,房地产公司除依约定向购房人陈定出具《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等材料证明涉案商品房整体合格外,是否还要确保陈定购买的商品房基本配套设施,如水、电等不存在质量问题,常成为当事人的争议焦点。
顾名思义,交付使用条件指的是商品房具备了按照房屋的性质、用途使用的完整功能。判断新建商品房交付是否达到交付使用条件,主要考察其是否具备了完整的使用功能。一般来讲,新建商品房具备完整使用功能需要具备两个要件,即除开发商取得政府有关部门的竣工验收手续,并能提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》外,还要求商品房已经完工。详言之,主体结构已封顶或完工、房屋的外装修已完成、房屋的基本配套设施已经可以使用。换言之,开发商取得了政府有关部门的竣工验收报告及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等证明达到交付使用条件的材料,但商品房的主体结构实际未完工,或水电等基本配套设施仍不能使用的,不能认定该房具备了按照房屋的性质、用途使用的完整功能,即拟交付的商品房未达到交付使用条件。
在本案中,开发商除向陈定出具约定的《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等三份证明材料外,也具备了主体结构封顶、房屋的外装修完工、基本配套设施已经可以使用的另一个交付使用条件。陈定购买的商品房墙面仅存在渗漏的质量瑕疵,其能否以此为由拒绝接收商品房,则从以下两个方面审查判断。
首先,考察《商品房买卖合同》中约定的质量标准以及合同中有关的违约责任约定。当事人在《商品房买卖合同》中如果约定“如买受人因整体验收合格以外的房屋质量问题延期接收时,须以书面形式向出卖人提出维修申请,经双方确认属实后,由出卖人对房屋进行维修,维修期间出卖人不承担逾期交房的责任。”的,买房人则有权要求卖房人承担维修期间以外延期交房的违约责任。本案《商品房买卖合同》中既无上述约定内容,也未约定房地产公司交付的商品房存在地面、墙面裂缝、局部渗水、漏水等质量瑕疵,购房者陈定有权拒绝接收房屋或解除合同等内容,陈定拒绝接收所购买的商品房,并诉请房地产公司支付逾期交房的违约金,无合同依据。
其次,考察陈定以商品房存在质量瑕疵为由拒绝收房,是否符合法律规定。依照《合同法》第一百四十八条中“因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。”的规定,房地产公司交付的商品房存在墙面渗水的质量瑕疵,因其一般不会影响购房人陈定对房屋的使用或购房合同目的的实现,陈定不能因此拒绝接收房屋。当然,并不是说房地产公司交付存在质量瑕疵的商品房无须承担违约责任,按质量问题的轻重不同,依照《合同法》第一百五十五条的规定,房地产公司仍应承担维修、更换、重作等违约责任。而且,陈定即使依通知接收商品房后,在法定或约定质保期限内发现房屋存在质量瑕疵,也不能免除房地产公司仍应承担维修、更换、重作等违约责任。可见,房地产公司对商品房的质量瑕疵所应承担的违约责任,不受购房者陈定是否在约定的交房时间内接收房屋的影响,只受法定或约定商品房质保期的限制。所以,陈定以商品房存在质量瑕疵为由拒绝收房,既不符合法律规定,也不是明智的救济措施。
综上所述,开发商交付的商品房存在质量瑕疵,除非合同约定购房者有权以此为由拒绝接收房屋,否则,该质量瑕疵依法只要不会导致购房者合同目的不能实现,购房者就无权拒绝接收房屋,进而无权要求开发商依约支付因维修造成逾期交房的违约金。但是,购房人除有权要求开发商承担维修的违约责任外,还有权要求开发商承担维修期间以外延期交房的违约责任。由此看来,本案的生效裁判将《建设工程质量竣工验收意见书》及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等材料作为开发商交房的充分必要条件,虽谈不上有误,但“一好遮百丑”的裁判思维总是使判决说理略显不足。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您的收藏夹是空的,赶紧收藏吧!
当购买的商品房有严重瑕疵时,开发商应当作何赔偿?
问题来自:北京
| 提问时间: 22:04
邮箱地址:
请输入密码
您也可以用合作网站账号登录:
买的吧?一般不会有这样的问题,社区都成熟了。首先,您如果按时交,那么通过解决,而且您买房的时候交了,可以进行一定。另外,您社区都几年了,应该有比较完善的维权会了吧,那么通过业主维权会进行维权。如果您社区没有业主维权会,物业又一莫须有的理由拒绝赔付、修理,那么此类问题如果不是您一家有,建议您联合业主,进行民事。
购买、商品房、开发商相关问题
您可能感兴趣的房源
2室2厅&94平米
3室2厅&90平米
3室2厅&73平米
3室2厅&130平米
已有回复:共&4&条
根据购房合同约定或协议协商或起诉
起诉开发商,按合同约定的赔偿.
这个可以看合同约定,或者走法律途径解决!
买的一手房吧?一般二手房不会有这样的问题,社区都成熟了。首先,您如果按时交物业费,那么通过物业解决,而且您买房的时候交了公共维修基金,可以进行一定补偿。另外,您社区都几年了,应该有比较完善的业主维权会了吧,那么通过业主维权会进行维权。如果您社区没有业主维权会,物业又一莫须有的理由拒绝赔付、修理,那么此类问题如果不是您一家有,建议您联合业主,进行民事诉讼。
每个问题最多只能赞同5次,请不要频繁赞同
房产专家和备选专家才能提交回答
您目前不是问答专家
请输入密码
相关区域二手房
14个回答6个回答2个回答1个回答34个回答
购买 商品房 开发商
"的问题,中国最大,最专业,最全面的房产问答知识平台,数万房产专家和热心网友随时为您解答
客服热线/ 虚假信息举报:400-620-9008&&&&
Copyright &
All Rights Reserved旖鵚W(3瑫y餷#&$桢&鳓育掫p_:OKH杽吶N 儎@bh`B"豂'q!Nl熵弊w9URU$
対舴.N@:g熃髻_▆A鈅j_脩?~?r旉魌侃奎跣k麜士k+旼:B暦E77=.浥}]A):=烆J濠SOi澁錥o(O骰q滷猦E歪VNw 囱h$斴扈hQ滍鴘R1[醥1SPu?s⑶v睧q亻0晓肺t3
蔅镜(鹜漠&萤7j
DR耍尹r 壶鄀%冕0w1-妛3.珱
T
A*V苖q俸=6W+ 撟脙S侅煸O兎箸c藔?F砾寃`%cふ潆馔苇l乜驒L炭爝O炢m巜㎞觀[WG[儆捭h8粩鏀=3w0崆笖j璕hZiq粫n;s挦M囱DO攱狈(餾w'脁u7P狌中椽┰碯kz9%痑,╭聈,l=▉舚驣3y(靨Yv去鉵羼=岆虀篞郇n觳9#.棘$癧仿↗愉#4裯7;鱕Pj稙d\瘽6i禗ピ$z{舒:O5:vз趥毘RP
/跃鰾m虸硧r緜lA嬚i殚B6v0灒v>:螵稻巕9O郜u
蚛7l潪<Gl璜5t豬eJ5=璞裞访叞雛龈'c#x"@爱必畴U嘌I辰兣嵲 霍祚泽:\cX6w份|Ε畲糩+熋05#帚釁l-B憇87匷%觧8=蝞翩E(屡`)簦T
镈溻媘f嘶=N鬫w錾y酥R紙(;mV"u鼵銢,-咈3V'畮^"盠邼_随矣!锢聝B/2矙蝱ws饕廟
氞L报q8mh$晸例刳﹝*o9浑ZN5舻洯太"呠9醀祁f凮d3曦*愊襁o齙咁s nxBk﨟vd:p鴀*]譁舗臣+*幁umN霗}嗖d\<L齵EP澺,犭b%3>t-s请(*→蛾凩c焚
紟瑍M醘\濩L挥旁揵(7懀s
XQ2秨!Mca
S蒿○嗁呱饍這t醰zzq$季 (Tc 暜u俿UZQ o硾
醫z裡=R乶檖焟sC8E犫蓝桔bj3謯q樭J{ 非祢怤+唓lQ饒x盷f5导Y2a>i0冦dアk M玡 '7喱24%x[Pr鏽釷禞玥酈镙4睰f!I0
訋 搩^#v蒟G蒺蓧潮弥v蠈礼崲秴崼錿 侯蠍-)<6w#~ 亥苇坳艂=﹔█挖合榐Q&
斺A嬟C斡<奯T郺抙8楧JH#i択觔鬁)諍鑆x奤迍)%鷣Rs6笇玐LL|\F
'3#馮f9E肓C噺Wx鞳7擢^觑KJP?@^
疞團B~ZV綟4多抮, 鹛ΒU妑謿)腗(慅矗仵(Z釴迆铡廳T呉嶎N娟%覣g5盩薽SP3y珧很+挎Hr4,绘 ~忘Z軞炪鼩 #麂<沼iv+/} 虱)`R0,熃炽
珍U彞!=g憃阕瀇e'夾涁AbV5蕜]h柖Vd,8熑睖]Qm鐱汙簡迹}瞜z5] 犬)锌!gA抡a殪H厝y_瘅琇垆堨}袷珴_臃15 沪@塅/~6&穎粈卫徤堨:嵌A缥
rA蛵鍩灲曣p(xm裒璌P螫郻pnaMv划6監F
,籸粻閠 %籪廙lVC焟僛專銓Yh詢锥袿+羝<儺杄兴炇3(滢
蹘8."<肦!Е@f"梖f逯|W 鋕蚧]職3麇执 膌2僧)袖閛銴圿犐撣袖.硛E舆蔳襍+2菫 藇彴虴5-職脧e譼k茷拳yB喃鉝近塏a盏PJ~e稝湌麂嫇@濺焺硡O瀩R搀寓J+iA籛2蟛kg厅蕢撬駁煕x:0'_c=f蹤a^硃1w夌O4弦焗v褵+h9繊 怺$戼蓑5蟋纋鎜皉A擱+;k菣;o皩玐a劝4叭)銔覫竨婒a瘕x璩ppU]绎,7x檺B亩諸!;Rjc峏!w{u]}捠锊6枢-翽E肴f阹 汅=I7獳狼6笙
斸V硻搌冚啅\喢娱靊p 椔媺鵰嫵鐸涊n噡L=zjp酁銯40ZR9.Tisz碕礸;J秛3eM><s锭z0-値匳<V澞:僕$8滍N惠y
H帐嶙H羾3蟟 箽垶%禅B醃b祊m8煱鮄0A宻|[氋跴i
<2賽鸙焇6.揔瓿陵=s-x8< d靻妺蒴6豻芷;8[7佯e 姫4@<5壭kz鄴0P儥厦賶昰髼#Sr欥.-喎m5凱瓕壑醏\ 鲍鳲kRaO汓.<楘`蹗t8As笳禅鶓;脵-H
艶'莾懢険/$]~u@1V老+岈|鈛噴V
*祷4'形鰒沞諻萇_豦伄袚 僝3膱欅δH淬_矱K┧踤﹋
,S殯*禈欈"9荨I,jn祈 鈄wu1J.-旌Iq 暿8鞨~授&=g$;j轹狫6膜汍浏姄##喥j儀刖G;O%#R\4-:2惕骋町4@0鑻dKCV翉T;V抄裺~W L艶}彾-W伡8ZHM~?<W
aI孠0Q
彁 课渮$ 枖:镕瞾Z(靆委忺癿b 〈緥斈唷聅骭洼
)畁雋z汚R盼
?铁焳妀7;s缷S-r栮tX癔
?L=烒l圯*v妐价sQ辫怠颈隣RX聴骳┣蹡s4彸沄ahs藱夎覣胠C 馹l氀齿NFI#av6蓟;R紖=捩斒)n"葾镡5P骻1bZ
n磒LBD嗌) 浢劝m5G/藸鏶猖B/噽媬徎J蚅?,跹6牃{狜岡6&-恊syw籡蝞棋9#n
Y畐.W舺缰絠;磃洺 g圳猽H譄?}y→| 銶內洉tW徝侂眼湐颶,^S!b觓=}娔X滽xl/*=q置"﨧崞=蕗含E爥獴呗掸
语J峑I硱S檻蕲*连>在"橊嬻;*倎@~莁"槶"歮
,跔Z菴肶&牟旼貓fvJLG@崐掱檃3Y閷庲載Z3*PW*%瑰Lk耑礘+絧D甘 w焚掳<[④,Z堈#%s俐7 浳"x屬/r夭畃N佻炍F伛M髀w诂V蒲L疗三脓屳n雟圮驮㎞泧購y82w7摥皒',甧钝:\榜均i籃4糭陸亢腆7芝7齥萹7*垌ty鴵''1.唐?槽z[竌挆蘛萃皾稥b//~ 胳-欣土=阠杩ba奘K舾,f醬,葖?S-N:m謟U4弿_Au;滺蓐豚/抻嵿54s凹$憅5繼妃撼鹮"W窂U*暁_P@布旼鵬|:\E5傅酋A)v管嵑4-锝窵q兙 .最tuQf|KiC滛E 鈲?CT汩t導\1s尖逋c柔閈%'lRP'亡&~+鮱庵鳽B^AIBu:跐T字^徟烼m翢倥d僄
锺^渍5鉶孺28▓|N崦GZ阇DrVw産玬n%皞&恓胔4Vi鉣鍸Ow媯=嗚蚦okdMYOG泠3'Qv箯繦!ち1(╧豁q再轣4鋽收裋O4(R桏a崰搴衘s;
t=蔝陧Vボ孺!肸E)賄俻K<鐑u鞔u貸犳梍r垂粵顼 巍噗4,弌猹
SL袤7内奲覼﹍AZa鋑Pe9跛6迚
nlLp, 邟`B;球舂頝窡徕*豽:=︻61掳4x鎏Q.e慤PE秉滙檆YJK3礈櫏鰴#塖9Z玡艟惠d禉1苝"饙g伇pA$^P[
K\B"肥Vz8E'2$獐晜橺Qa~<
啯=#e 8鑙^5s'Vz Yo2'] C*绋!)篭3鮰z_z鞫
T螊d恐*霤X7{谝{xU[S<oQ腝^-倻H=`jT投楍隖;汨餿6埚顓R5冗
8齭;佯嚃齮x2諵悃o坜i啠*k嫃l0椅Q*∠渡cD ~M義觞2騢衟
!鲣#u{畱2慫瀡
}qF 咍择]菉 焇=-苝lbt覡p禉廫章樀d#&嬢閒x渧Z灴)堚(谱哣戓qw愼?fh牷B"裳纙>|Y
錻&撗
.疯F俸B湤&侼1mJ`
i⒈怀  0(獶搇蜗7潗眮!}k`dY$冕2櫘b9(3GhΛ暘- nI诿6暿g+资暀袊3钙n%f%,萭%轷z肋篡9主p匃W駚0簧蔦>$K+L仪+臃T漯 s:_⒆` N] IUZK錣ZK業$繐v訥B> 藵剣急TA闔T猦DPi銬Mpn]Y喾碈裴!鷏]5囖馞YSBI\PbcSbo腭x郹{秅($#粖q,毤邑﹌ht硻睖U螤3Z舌#2欬yo0 *-!D貊=,哾F场蓖V?.夓鈹zs芡骔岿鶌迦q榃?$苟镡夃u/枽R埂乓癶菥劾彧關躼瓵屟~|膚{8人沥吡櫬o馇鯂ix鴔哎聭
@镁氓"禤c煌弼畲8黗4腿lD牠g摁
lt:饂7|'L1-<F*磤[5[傀K魷QRT娤?R遬壴奜軬酨鏂C蛧単$躻楪b9A_l羦`.靂I凅罼_nS﹗浀亃t苭黁98陊濝G楜o0'z阀筕"}偾耠甄%k鵌 柘8*F湪!9襥88鄰}滗荦休D飄.絹妬乸慴<
D}谩lh鶙Z$ j$ j5S#lgb黚鯅?,.й兕i焇{瀛服h啰艕[,=獓磱楖堥:Wb喺&o岉锌#<婫n;湩9s
<詸胭!9L娊Q{U轇粕諏y酨撤鐾x赶\痠刈VOgd
叼紖劕潴 婟-L=疇貗詢R狉He5飀N嗪Tp?凬遜0篏!PGDH爊C珚獇禎z振η臖郏u2縚凴{\傓'*p卭╨睌 *a甒5=lv3跖r陖4yIK荚悧Cxr+b艫嚂E椥/鑶)m晫猊W!0B/a肖(覬珱0"Z凞 ?-q瓻螧6撰%P譹ti$^陏ti*谣瓺桭@]N棜啸ih觥ビUD礜糠嵭-罡&綮(
j齟E誔衚棯5&褑秊艥ス:2\芽秘ZmQ遑
鴘Q!0?.ya嗺7^%g纬啞み
w旒繾珞栍屒箲輈炠c犤腙毹洁锖喓r矻1b嚞镋gY/淕諸噩呶劤&c'K嶃菩|朢 ˇ砰|灼詵n/肘懧AtG傍$醂|*挢%R/(2T6揜駫-醶)斬茀l-5o"Y囙焬兣鍄$K懜匛娊歆騰駝蘤硈!G:"朓0
▃刨鉹讚茏$(晥ョj厽握姢U?;OZ4鄈jx%,@i┿犮葏躱揽CL冹U(J8醞H\逼⑹{;櫜.僰4$`P蕸B~畕tt垣鲴`5 秃@)挞軧亱(厬 S2E砨j〢!`カ吵F臞$硨(Ta哦s帰婜O姎8#3alO謖O胴娂
H5緝塛圇5Gq诃"Q2瑟铞婐+\琣s銜姩$夵Jo`縞
?涱nN 1塔澎2w餍櫩皁闑%鱍陘D 垯.碻
#{(裬/$)络繽眳3Q
L3E晽莬-GwS[╇H-紩r詚¢哸u圓u狭3紖邅阻紼vgo惶鋕声倥5%@O 頢*莃#商?喚顕v紈N7瀠7>%*赂\NW曶媴q籏%很o0n捝F9颌睗a亦 膧)q垷Q$崳膌鏡;緆 韶{舧59h岱蕢y3暄?存弎OJY#O*( V礩倌彬M樎U0谖窟 脗詅檧*B莲澐郴.^㎜~棢!e貣溣鋛脚tu+%嚒R钩绬尿歩怚x%蓊znu渂<l薖汊桪繈oJ+疍_朥V!'FI①N屮騊B/1F|rYd乙o込踷<Q鸥vFV4x减d.羐 紁僒i拵襳@,lm招璛吙O賑j:嘏馾0裾袳竑唤侜#廂c┄暸U`根m鍩轉im鴊ikdN3杬v惜訁泠僷凨;oy泘苶鯗B 祖<軷y韾冚侤
=媤(岃G!~蓃粎鞬眼nй.\″彅⑤v毐*`8衍鎣趝<LT溧厮]猄)+M瞹 關鸜"濏0!/洤敂OE鏖
u_#蠩获鵸Q鬋&
`kp耪p癙槇K5鈪沭IQ|DZ苳齕鳲:1-
8榊\氥渲屼譈|\D綯Xù狆0^珋潳bH
|0M茒筏泧惔Y宀_箻.鏘F燬鏒^);箔縿>鰌剨轅6诘鈲J癈壙鏇
DnЁG病岭n ~浉:莲馚-/7[iE+) 麩鎛鏲;?屗 霜蔀
h禭#蜴7^[詋_房-G*Y M7
晖7笙W=メ
c秝麻R6浕[4菐陱V泃GM噹j對*甸癆K躁幯噓歠嫥甯还户m`64賓篩鵊->T愓嚢|瀈闰孋^y斲肱.s俢42 泡.鎻唈w聒脰轚>b帢7檸澡MZ捅泌#閮慌!倊濒櫮rE芭緿礸 W啵耪诱鎂pЗ>a:あMj絺獀sT哜9(P=菋)7>kv戆籺娭:ZB/E
6趚淣o鴳z仧V叵萆鼗鶟\芶 沧聫旧^ 1{躤跘崘摉P萴襶QTS_闿8E+鲏婂a
煓Ev斬身6x|::QXu槰歍U糲庽炬錘.澥,锬⒕h峖5禝
?L舡d钧7笡L2皍 曠U|僜j(/ 溆逰 T啍莄/祖&ね:5b賲3ㄕ*晀?Sj=鞱魦"騘 rV翞C=4{幮瘥饝= {j<茬恞螿鬨跨葢=
{庤Ⅶ4TmV 茕⌒'剀h铨靃耀軛V1tRDfq媞v愽葽蘋"%勧..>瞢丹砖U絅歇楦[QahLpTN耈PF嚇B6厈汦y墉t荭撽沏?Z瑤搶
椁茽5*蘖P誕瘈/c窙荓Z匤誇涅7-蒝! N,屚^_Z舁D~*惗錯2{趱#斈M%/pkL宸溌q&ykひ钃閇删欙*U!矢X?W~\苀 铅o漴薄>哸o8缐,/拝慅鷢?;計猈S&_普
;GQ 鵕R%榴M]E擁.匝炩囼 ,
L5齉闠?A朁|1鑤z禅1月蛻n碎/a厒/憀拍/羂>V堚NV禔芰癬-Hn橵 4徒噦HGl泷nD"濹牰P峚e%-`# )l瀸o&蕓(夢g+鑲廿 3,5[L渤S?
尬煆-C<銖慩鈿|;皰1襧騯駀r
缰S僢SS&I娝薆桀廚
食声n鍍嚧噹閹蠱簟&2毚彧L*祎討#z蔗鋬/B
堗r翵R$ xk灢6啹B暰縌芨Y 甅
h9M緡臃0臮(2鮻捬礙闭閖1璓pU翰(V(瘿缓饋褴蔂&钁}粀W谢[臅淌Lf67笒:葷w8帰RV-B;=瀼P*3s;M嗷垘_櫲捤燌
z儦&滱5獅咔4瓀 t)亰蒈閘靝濪朹*z韟黖咁胅/侪'z溚憹7b`赅&荿r酼︽#譆{,K{'缏浌罔7Xip譼+)監2闐癌;\P3}e`翍d$4苇GR哞鋊!7窋萭V2I|=F-k璑瘨n"Y蘮驻疞\,桖(-R留騼纱7J-?X 7'瑋慃c壽
dtFZ姆1橧RKI.zwlp2た媠c_pW9MBiN颂纺5┆鐷~m葄67墔*\貺\2$鎠吝3i4]櫞渎H飆紁-騝~-3綒)\2墆咂%膝嚐)i/h涛P旍翙6GG婤ダ呋蚔+鳚峞醏c
煔蔻纁UT浻ere89羟咡范緇kw筊 奓⒈皧吖豖舊U櫮L玹穡8(T4u滍< 显*v7痰雙栃嘇2閰 僕\-&皖ㄠ弽軴哚炉^/魯wE豤浌螬覢 柿 <
Α衣厢'y镵~锴噓磣l襨浧6驯Xv41 確j曊鋊,<聩铦秀虧閧殚@t3元o鬉"濴gC緧彦锢甑TxT3蕧e疎}?蛛醚苁:敐敉鸖襻P具\*苔蟒Xl95%B檹抯+氤W埜S酚鲰rt}垭濜尨X2qi螓郣黺鶩銯驃w39殮蠠线霄р筀靬?1衖顯鈁詓撫艍僭潜浘 堡膾ox芸眷萇s雱拷搦G3瘼t枭
汥儭e詍棼闌Zp慼?6矙?m籩戌w9喣f矣珡6P柁辏賴6>呙娠>%共2zDz4 G-坓除【l(v搶 搛Lf31dF铢浸櫏O3僾咰;鳞殚餢赉V6y鰙| 'K週鼴属zI' }煔 鶉RC+凡v:欪 搲闆胶鞜^凬鍂$繞曬廎?\冮>姮頿蔁O栴柦兎釥ボ皆jn箓唆剗駇銘厊f跎厍伨\J+3籴蘷冼鑒杳憣咣-躝8CE00粅y &F-Xnp鮖>怞\+朳玷係f畛e壞jpP煒!秢hiWfe6潃K伋鴺q●陚1倈}螓# `熈M#搌7#O&僫鑶缈 :П櫬,0g63睓\珬鱡23`" E撻AA$3K#紮W>i釂z+谚L|&憧0:Y馷僕b1边絕
/嗀Munz頖顯溱&.|橪桸愄轍M'V侙更徝?貔稀埰2檯/#j*'曈bx列W益矑=鶛J9Zd撨喚D-\H罼叞汦~漑鏨`Q;腜
F浬#,|壃g20S2(筴糭;qプ 垫79怰d戮|秗 迖嬉変C0,S齣戜壪 ⒄qr園GgQg邧z
[樺蹋dA$腞%哈搾る妨ZB潀炖T$8aj偺~ &Q$B嚩P嬅!`汙-@胎li磮>殦&K廍!鱋鋄鋸W~=枡R爹p*N歘蓀1锠犃%!铛翽#jk谓$3:}/u%1勦鈱l鐱%;W栁抡 蠁黎绽,\.磇 O蛽0x┛饑笥p郂0縫9榐緫Z
η@0m菲黟圕W?潫葐
G摡篌_禈涏件b_究溟憴 #T匀/ 蟒萀4湞墕>\ $尤5'氵@壾= 稝
猉!_#笓M@\廑@饩昔.軜箮蕓擊蜭PX_E 匣椎86=娐秔鲛覅耠孇H哞诈_喛"\殗Lc痺鞐壪嚅P_
Bt 幍 _/?Ul戉祬 嶫M/轁>
/DzЬ&&僰哧Q灵 胈!垲K岰p1q+V5@C= &鬳
鄯鶝S虐倱撂璴?
&/琋C-n|牸hcx6殑罌'椑鼙H鋀岳稀~eI$鱶x$I+櫓妽病T|1専Y堔駟F 岼毻
}峥蚯Vf黭 LY%潄屛寵 0#+驓膅貰$橺澗X蒰飼}昆 I蟙C
袏蘂,徆朖~挱!.嵽鱃>\3茹!Q5rPj轶嗵L%婢&-箄旔啼'?-噽L虈旅浸 卼>5D徼xh餯I袂卞竦^/@J
藼|靇}B4祊o跐05p焎T杳"$+仿_忼IO
TC*!!飯笐Z&C醋 |舒8S对?鶚鴊 X劝懦O$}愅qo@S}SA逨啪婪橽焓p(继覽濱c-d. `rS? 朳'剋@Gf!袺]AB毢岇:
莬7
筚箏e:q鴎!Y軄'+欃彵]癞簪l秒-B杘,{
罁~&0袡蔪萂YB.蒔I瘉))L帷z网 奺.[湼p邻Q吙モ\{6V厕栋/殑{`8o騋bH*i04f$z欣腮辊<R会hr)慫)$.耿mD怮5 Df
Ht; \nJ嬷5垥笯+J戰p蚌繘8. ^匯`釼鴕xn俪叛B*67漐阰j皂涉掗瞼BG樷藪櫝?< 咼);橿垎a^7=
hz蔊
~歖!4

弇4畞苅%縬脂臫o'm哟R載爑
瓔罞7r恍;黁杷扰晆毼Mм鱩瑍盹鯉颜/=_)&嗩3+0眃1r 6`J遙qa2紒!rq鵔佞5殯箮颪tx鋞7僨T瀖腱碫核/) 步L#賓焸am尭儋A鰍椡j39ChPv湹簧G旳jb4児库=滼0臰\<杜b_F[W囑颓
9Jw;^p<拆V(x薋Z徑夒p(DiaQCs
%蘝#g醏卐`x1諙丝餟浕缙繏盔J*瓾-荒沚绗鱷溳4p_涪L'葹覨M锶鬎y受'a`Y·n礻鱮gx-ú碦 #id**Q%壃杹杗=.g"5騐'M,硼?潦D矏N館咐レ坱(+筳打05诹拧K2鰱`韆6徲%^TJ藮 └卆[3kj猯u餑/b[懵f~g=載 Q鵾徾0W{釪暦x 曶.苼玆郵稠赐腰2W$僳骼碛貁g嚾
朱|c胖蒂B刊M勠7I鋷軓%P錻瞕莔騿挍md蘀肳a}/-CMKKの=j:t衳膖Lв櫞嵽D74殠ju囪]蒜.!2o漶r|me=6袂 ;挸蓁gns鰯-I憝鉶箘9&:
氮垧陧[=D
B斎(k;堸鳸鲫蚥W戯蹿\d肱只u亨榕q剁柩=嚨{鄄e 吲枍续醿{帹秎f怑- 簣菼低t旌粵*=H 扪辜+]岽?
粁/熾{厡/s1vX幾顒誺H屒~绞暍$拗1%e悗w笶馘l沉1&R)弍嵌@lV浥Iu!+咻生pv'I#\閲┧ss0\Ji
7噢当塍_木1,`D4 R疖鮖-蟌6)圪c驃.q&甐<傾\PXd鈘0
拻Q渄%DW寽禤猣L<#x=1l箊Ra/ES
奻胝懒wre糗謆蹕
闭舍z7膳e莧:臹[螡pn哴琑1廱I?ㄠ@#Х?(r廃%务{,G:皯<﹛w猇No#.K谼4'*墾嚂D淅IZ"[馁{怟庑\1糰!6
胥淿b,炉愗0@IX=%Ry憄
U4籠(豤跢%_玼G i硸{+籱T掚軳麢.芿;/"鸂"遦*刧輂.梈Q^膎9ES鑧'娒∷cn1:昢3J喂p瓬甏yPГ?=
蘁'l`韌脑%r瞕惉鬍簿G;;婣>Fjye齹K黚鑡淝Xx叮OY顶瀬H*=抉qdM盦>r*y;黳~p~p:晩廭M~旱綡暖bY#莍
J 梖镃\ぽ欎y%魂諃晍;芥晃g
w贽0j睱豇迳H餓fz$綧詾智ae扉弳呶糓熤蚢鮮滮洒
2,1{j$妃;繬'卉纤楷轔}畣
醪\釔w5澤粺傉埚勻1版┱-豼0vWh臃踦墇Y.杛+3(Y
魒n尀;蕥糋嘻偰/|欒/熓M闡r}fl↖葚畓須薚烁Ly夃帤H|柮}鈁傰t釾9筁,9};^W 窶,9颈黃:Tv|.S'薳
荪Nn8
浕蓂[舷a阣9蘕:藦|N}蹅3w.髾駠p揘G3?'G/2鄧食葭)u*寡?黤^R/%2衰细仐凰轗+薣.璒從&鎛=瓊镓_j涗啔H叜韨3诰吩黍栃蛠hxe嫜篝梈Y魮x_ :}o弑吭j誅~L?e齑m彥杖狰|j*:渫|>服\<柷扛t774}/疔筀--/6D$=0:4顸荪V柣 zk#嬤黤頡/.5曹e淝芴:熎Ijd9I樝夁坣Η除懶謮3rY芺H湙旷窴,w箈涂枠檄/\蘛趤Qz*З戝4!卩X;v傂∧溷玳45筍Y<峑m胊jd9甜L霫*炽犰輘Yns忖忨疽.葭25笛(薳6&.諜鵏]︻_耬K
瞈鎩谭睈 D'钋酉蓂b鋎9舞饴瘍肷飗0;#$坐F2佸珈,1妟y
G苚囨"?姣</W夞撳*撻7﨏x"]澓JL,W90?焅(\櫲?/W壉尤 戙?D O<sW墤掑*蓹<q~' 6刹柀扇穋鼾k芰譏蔥744啅 \_艵62皓ll0橓|漶诣st慚z#目潒l抏呙賶郹?58Iyk0_逰廭N巣R体雅Y暹敼x笪兀黌篝嶒杒74觎s駦驏i*偭/~V黤濹萀o鬊钃樵s鰦:岼 A|-旘a吟7髮MX*Ka黭冞 y</埳R汃'唦唗"翦篥I礠頙茾4x;楌`e茠A锬怕囿_砧訤昋"灹彦嶍=/勅汣|1 a颼刨螡"`'+鷯=I硍俣庯抯t屙牴sy滵p羡9" 镇&#ciyC障訟﨓$b+-枫髾%頩晴$r矞d険p娥
G诪粵T尣禳鬊"$徬軮"e亠轱'}K鳁丬荬仙M鋗96繒秐襚攅"?F棡4u6槲m颟賲玑"
FY>g2,8:餥笷僎*骺慿4葲!K蚠輟y3u嬈穐0鋙=M妩_疗电
騠&翱侞皛(oFoh=鶏湤)脚GH匙灟C7?;煙鳒7銶辶禅豋i虈銖孟-蕸誟!72:8俄5C;sy<欓警ry僗_?d駖<蒔0袶▃(x_S録騉@UK僓韉X躅 {Nk帣扎C嘗MGT荓磲&S印凈Q硌屿谏瓣*'
yR盌bf5貍u陪$夑埼芕?#8荠`蠑扷>攵娱駵鰯S紁监):FBuK:)>騌)庉3蟊'婶騡
冈r桦粽整5j馸lN肹鷟鲠R 厞b祄昒睊o恙Ⅺ"hC 鷦緧V#馮鎜o}煵∩I)T)庶 O厶帄猽拧|BKb)?逕]?U}_K鹓顡雴噂C_}禳2阣诃.谚# 诼C笚j菒鎛 J2傯羧旓洐基∴O声嵝軓R"扐06y'4蛵
k5F僃駱L郝L5+櫻;2箘<虽娻烁\′3c硦[楦雔骤*祱蚿5\l♂TI鱼濖笀9薱i豦 *鰐苠啺j鹮榯委2搫磗:冩u7鑵3`8诧r鷟嘹橾眒r抝艾 戆w*炨}醹腸案w1<7o枿TRXM7昣挼;Dlh綒['鴗R2*腘gRCkT(I
-躀鵚f`渧hdb0嶨霺僚0翟岿A8 '
/E蜜襪)扻少fBU顨:漐鸏B=礮'険厪R懤穋w梤,怑F惟倬暉fr3閈鲻式T$鵜噠R"夗搈6Z'?.i2烮棬泃碫/赗C商啼烨S,+ 6╂"焽砊馑郻颌鶉娠3崩靯rR$夗抦6Z%曣?k(&L顜#D 豔篒c0璨鄌603 挊粷Y 肏U7?圿Y箷YJE1竚gq$赼_旽b鹙泹桋U咜仙Y
瓶%嗏婥禳憍驔__h釠翭 ~=_蓨畦舧碼a@'__
]蔳B(2=|墕/!5v&紺F讪Q雐1疥堥h友C&f愌D砧 阠篊礕wa緞舽孂_R匆淚!<:;浬 迺5┡?/鄃泈馆UeN铃徢萋鹼袢@璥薊賋#(Q#f誘潖uQ_霯L碇椈)O熽頣Z6鯮d隙硵篗D禯8S
瓐qq讏p9VO玥魡5[嵒J l-禥"邚真橂麦]線喗^贞'魇,\)
礘b]H瀚40.冥1V:聟酀灩z蒺榥媙M5赫z*6*荸”4Mj2=?葈毼g畬&|Q;峔剷8皰Qr7h6[轚磈m0T!ZW駹Q栬h霣酦|0齾7鶐鬧郲熯 ;恍;h*ㄠ書dt/畱J編:}ィ懠.哠【榀嚰搹F鈹:記
|7嶛Y礟<9%w峢}U⒌Z磔枹 y覠/⒂u睕03$窥i逸\p幕t7鬳]頞$"3討> Yuv+p'k54楠蓚N沾ウy9鹜ph鎷8f狻\鲡=ǎ墳W|5嶞<矕
aIFQ!賨}/焚z墱0遨%r鬛;
贑嘙j#&oM#4霨n:謙熵|j)遃
} 讍撘/+籣搘} 臶4籱柮漰!73I5糤[vQΧxOf扡T鵘G钌_捝A谫龢导1k熸fL 敊"钊菾i蒼dゥ[潸M湕V斤R椴烏妾$猢:盼7堢唱餲мN绌,'*魶闌詶簹6复魕d}B.竈l賴戋蠲rZv迃0鱡(vmhR誇嵹X*眎ㄙA'j嵡彑q焗稸蠥岦81泒慂8>堹6V#U:R柦ㄙ璣,'f:Fプ*t4煪$ 饗=v5錛=f蕥3搅/啃睠z畣鬐閮Z7iT*綦槚6i崋#&昭c#*!}.勽,2Bz幨-"z擛纥昮p82CW-/p輏:PV稐rR閚?i2N瀹前\jZ嫇U>Rdn襔釡I
oF
/)M喊焢返J飥瘐
儴蝸7忼
s鄌`v0惩nTMZ紽燮ㄚ磳褕$裝〉f酵窑異鵎毜%0gW翏 慨3暝M蛇圽騙,ぇ巬=坍N軽/!ー%'迸婧毆#o渮fXOU峸e凾.iy膽旖RQ犰ㄍj8lJ,愁I藾讪m趂E禥彮嬞a冞5u癁洯講砎E朐mZ峐遞蠿鬽6诂1j遁觨#謔
鷮啨&#O縜?外TP楍W3sc0$:臂诮CR煶v嗣抙we螘慟╄颹初k6龑5籰鮐)p)[鑻#$00'眓Lb酉諶f愃瓣鑦
獚m&矹觙5h諏焆@K嚦
+>卽5誜~陃zi6鎋珢鬞璘茭砶15鷊サj礥郐1=春蒪褭峧峋蹾 荨X熭軼#8_帻茅g'c禕B烃3墷Q 愆sQc俟(墥簃#暺g刀瘶刵卑忥=<j3)聣
2甭 e0v[;^扻偭闖ジU攰櫵F:N般hx{扱┳汛v;qq鍗VF暆Vg6i村;f菷a槽芊鶵W
C劥J啠邰荡洣B抂g W聹
渏灙'腥鮦z:45託&矜
m|<T=Tv!瘽蛲艞2-魖螿闶i蠣烶<Kk粹尦?鶁X構鬾\馘~q
繚驆艞蟇!tz眍3ZmP艉&$狸l2箘?a2譌9渑N旲9U溫並地m杦)嬘蕫"#镗匚!斕1h洓<D徎)拗呹p[C5腥渄瀮Vk)浢婴6?璬KE0撠笲嫕19=澩鞱噂扣v9爅&x縋堸貁3迒**巀幝醜鳧p@廚憀J.燷┐:ZO2诎h筂颧湴濏礄靘&怘
=篭3L4*"鵅]仔衆睄N蒲艳S~ a+7U毐殱质M疝蚶鬅駺焤<蘫m嚌蝫mL=<-猐盙鸙f#K矛;孅{櫷YJf菱vC4睗D鲚,瘕缷鐸3T躱e,N>x椞:熪菼醤}j80{螦iW┦狋8怋"敺eF6$脟Uz+鈩T踇P@8眂8宦 JH碄Zd(癛2巢]讼寥型囗jm眭 f析椊朤>k]脅H瀉&zG礟涅4跐寈#竩$T%驑m驣T匆BJE袈:玫濇芔崠N涊:騈nh~瓰q腢J授@饋叆x(z氀邨I酕;濶黨镛" 爠咉η匧=.o$sZ>
dGf矕枵钄騳册:,0{ㄑ褤W珑^=掺y/ 恛@UK齒瓩儃i苄99B譙 詖wCH浀亃&,餔*
睯苢啀9O{滜帪.洎纏av 5り彿┿/羽沀9
碑换編璛G恁R{弸\吩伵A㈢5*< 膗款穒+^%//6v窑y磍#Cl爉趧,'v穳mj孁c撈i}B[趎<&F犫5il焋 磠畹玑摯_&$b鸮遱罟х滬篑q漊糶dQ绢@o繱("曅%09賃陜葅疼=武斯馇9柇!駧r4
/ -L攫R籫罜鑆陝-昴aq$d祩jrl$勪pzDE9濼搑>詫OSBN螏Gv甝_3j `IA.,o≦媤犘,耰FW巢燃昄&%P1纐a饹&>{W!+yy埭庨罫H([
崓僖絗霊捉㏒械哫杪綅-霺Mx賒.#iD駊猬瓎/暀4慦鶖湑H4箁瑶瘘鍪b耦匙g媞-$ &yKO绠吆|u $eq|X2怚|=Q]z紂壶b 鴼&+
Yg7+~9,斎滦O進0+6張@l9+閮暘淑.Q鯓W酭{B鶑!E良凖1潠VxS蝘陥!(F
楪蠳ρ瞷竴口帽鹣鬞v/嚕 娙竊 ?
_腨^膘$':=B7歳#踣
!6& 卋冺pUR蔲憊$1e灈恠7`c"姠E慰莩艔h蟄炇籏限>豜B朕!洲蠀蹲>擩 昒禫+ЕV"彅╗o谾l
4脰槮眜钐O髇刳$t-闌痘賹B# (l檒Y匤鯦袷珫生霅涨id=郭W=峑闥ォT=鑧袃稈"嵀檏鐤湦QW岛暐?赓制悉J阕选怡U轻i恹协鴰R舧u互oP-竖熕O^W玕I=y擣>鬓源鉵殸褵? _猧傼{nQm纫eg覧-}=C5&排揗-|F爦帔兣怒螾/.Q杌SUy^M焜Qy啫 _J劅晝;Kht{OrB 拪7諐郰膥韣Z〦ⅹ筤~禩嫳奞伟*fb^,芘p岞6N>|# 11d>5 籶澷/玎Iq;薴檭衇gJ#Ib橩'汹_梫-﨎@穮3k+啼oO硄 :_
猋媽桤漣u>&搻慁駧室@[o'衁FP{YXU栧86剘爃*)#虥C _Wf.PQ e_q嬵M▎:c儿湰t﹀斍蔎Z-跏Ss/L瀄 撵蕫扨G 桤B萘. 06V诌@N惓'鯘騦=袅埘眶K{燥察9$ FysB6險 !㈱^礫澔R*l6获迓矬徧$*.莨9
m鹜檎%鸸羣靯埕pP\鈁DbU夃E猵.佄+鵟/蔢豄
H宇h[菌{腢潃p鰼茏慊  匄頧繜镪鱱莾_悈:r奦' j遘貂瑥>隻e槒皝谸h嶍唄~vk真b"t磄项禼h珍.聶|し足賺.脵m$(>K孒0o;迒WG妷籋鸀乄8t縨K塗鑯YDMx魐s83鋏蠷貖lm#)5J饵腙
紉uj洛艴嚫KIq#iX輼澻躩._;00葒鈣}|滙q?邢蚓x0 唭玖&T(硂+8o-qG妔V櫖毝Е誨憔\
珩e^蔵8段u3薑RM盶嚰冖X$!沔收唾靛:瞯9ロ侾Z晏鵆 +YY棐"闘^桯d篱T(棜

我要回帖

更多关于 北京自住型商品房 的文章

 

随机推荐